Договор на разовую работу

 

ООО «НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании ЧЕГО, с одной стороны, и ООО «КЛЕЙ»., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бойко И.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора и общие условия

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, объем которой указан в пункте 1.2. настоящего договора, и передать ее результат в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить результат работы и принять его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению следующей продукции/услуг:

 Перечисленная продукция/услуги (далее – «предмет работы») должна соответствовать дизайн-макету, согласованному с Заказчиком и/или плану работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Срок выполнения работ: СКОЛЬКО рабочих дней с момента оплаты счета.

1.4. Работа считается выполненной, а предмет работы переданным в собственность Заказчика, после подписания сторонами универсального передаточного документа (далее УПД).

  1. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить работу не позже срока, указанного в пункте 1.3. настоящего договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели/утраты или случайного повреждения предмета работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.4. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят нарушению

предъявляемому Заказчиком качеству к предмету работы, либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.5. Передать результат работы Заказчику.

2.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы

Подрядчик допустил отступление от дизайна - макета, ухудшившее качество работы.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.2 Выполнять указанный в п.1.2. заказ самостоятельно или с привлечением третьих лиц неся ответственность за качество и сроки выполнения таких работ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. После получения от Подрядчика извещения об окончании работы, принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно сообщить об этом Подрядчику.

2.3.2. Оплатить работу в соответствии с настоящим договором.

2.3.3. Утвердить дизайн – макет(ы) предмета работы и/или планы выполнения работ/оказания услуг.

2.3.4. В случае если, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения товара и/или услуги Заказчик не подписывает УПД и не направляет мотивированный отказ от приемки предмета работы, то работа считается выполненной полностью, надлежащим образом и в установленные сроки.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-

хозяйственную деятельность.

2.4.2. После подписания настоящего договора все ранние договоренности по этому заказу утрачивают силу.

  1. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена всего объема работ/услуг по настоящему договору составляет ЦЕНА (ПРОПИСЬЮ рублей 00 копеек,) НДС не предусмотрен на основании ст.. 146.12 и  146.13 гл. 26.2 НК РФ.

3.2. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

3.3. Порядок оплаты: предоплата 100% в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора и/или получения счета на оплату. Датой оплаты, является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  1. Сдача-приемка работы

4.1. Заказчик, принимая результаты работы, самостоятельно производит сверку по количеству и качеству передаваемого товара. После подписания УПД претензии по количеству и качеству товара не принимаются.

4.2. В случае несоответствия количества передаваемого товара оговоренному настоящим договором, Заказчик вправе потребовать возврата средств пропорционально недостающему товару или потребовать эквивалентной замены на другие услуги/товары Подрядчика.

4.3. Счет-фактура Подрядчиком не предоставляется на основании гл. 26.2 НК РФ.

  1. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. Заказчик обязан предоставить Исполнителю, до начала выполнения работ по договору, всю информацию, связанную с авторскими правами, лицензиями на рекламируемую продукцию, в соответствии с требованиями, оговоренными в Федеральном законе «О рекламе». Заказчик несет полную ответственность за передаваемые в работу материалы их авторскую чистоту и отсутствие претензий со стороны третьих лиц

5.3. За нарушение условий п.1.3 настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

  1. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать

дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и другими способами, принятыми в деловом обороте.

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края. Предварительно уведомив другую сторону претензией.

6.3. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой получения претензии считается дата расписки представителя получателя в получении документа. Датой ответа на претензию считается дата почтового отправления с ответом.

6.4. Порядок и сроки удовлетворения претензии определяются сторонами путем подписания двустороннего протокола.

6.5. Предъявление письменной претензии до обращения в арбитражный суд обязательно.

  1. Изменение и/или дополнение договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

7.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

  1. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось последствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые не могли быть ранее предвидены Сторонами. В этом случае выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору откладывается до прекращения действия подобных обстоятельств или их последствий.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийные бедствия (пожар, наводнения, землетрясения, ураган, эпидемия), военные действия или аналогичные войне обстоятельства (восстания, терроризм), ограничения, путем действий, или вмешательств государственных организаций или органов власти, включающих изменение действующего законодательства, а также другие события, подпадающие под это понятие.

8.3. Стороны обязаны как можно быстрее проинформировать другую Сторону о начале или прекращении действий непреодолимой силы, которая препятствует выполнению условий Договора.

  1. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.

9.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

9.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

       10. Адреса, реквизиты, подписи сторон

 

                 

Лента новостей:

8 февраля Открылся наш новый офис по адресу г. Краснодар, ул. Красная 176. Здание администрации ТК Центр города оф.37 Въезд с ул. Коммунаров ближе к ул. Одесская.

26 декабря Дорогие клиенты, от всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет всем нам стабильности, ярких положительных эмоций. Пусть все будут здоровы и счастливы. Любви, терпения, гармонии.

17 июля В связи с повышением цен поставщиками, вынуждены изменить стоимость сувенирной продукции. В течении пары дней прайс-лист будет обновлен.

23 июня Снизили стоимость на печать на воздушных шарах. Традиционно - бесплатная доставка по всей России, высокое качество печати.


Чат с офисом АРТ СФЕРА